Договор подряда с физическим лицом на разработку документации

При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре. Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, указанных в Приложении к настоящему договору. Договор подряда на разработку сайта Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе: 5.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономия на налогах: договор подряда вместо трудового

Содержание:

• Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора
• Договор подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта
• Договор на разработку проектной документации
• Договор подряда с физическим лицом на проектные работы
• Gazpromneft motor oils
• Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание web-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем "Работа". Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания разработки сайта, после размещения его в сети Интернет, а также после окончания каждого этапа обслуживания сайта.

Все права на созданный web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи работы. Термины и понятия 2. Права и обязанности сторон 3. Подрядчик обязуется: 3. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.

При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре.

Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет. Оперативно производить разработку дополнительных модулей и изменение структуры сайта по требованию Заказчика. Обновлять сайт по требованию заказчика не позднее одной недели с момента получения заявки, а также производить банерный обмен. Передавать результат работы Заказчику на гибких дисках при каждом изменении сайта.

Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы. Заказчик обязуется: 3. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему законодательству РФ. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

Размер и порядок оплаты 4. Все выставляемые Подрядчиком счета подлежат оплате Заказчиком в течение трех рабочих банковских дней.

Стоимость разработки сайта изменению не подлежит. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором. Ответственность сторон 5. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется законодательством РФ. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 3.

В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе по своему усмотрению: 5. Требовать досрочного расторжения договора. Пролонгировать срок разработки или обслуживания сайта соответственно задержке.

Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе: 5. Назначить Подрядчику новый срок; 5. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы; 5. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы; 5. Расторгнуть договор о выполнении работы; 5.

Требовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами; 5. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный п. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора. Срок действия договора и основания его прекращения 6.

Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно. Если одна из сторон не выражает желания пролонгировать договор на очередной срок, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменной форме не меньше, чем за месяц до истечения срока договора. Если ни одна из сторон не выражает желания расторгнуть договор в письменной форме, он считается пролонгированным на очередной срок.

Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Подрядчик вправе расторгнуть договор в любое время лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. При расторжении договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.

Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным п. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.

Порядок разрешения споров 7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.

Заключительные положения 8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Договор подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта

Обязанности физическое лицо исполняет только лично, один Допускается привлечение субисполнителя Оплата Сотрудник регулярно получает зарплату исходя из отработанного времени или объема труда. Также могут быть предусмотрены премии Оплата труда не носит регулярный характер. Исполнитель получает сумму денег за конкретный результат.

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на разработку проектной документации Путеводитель по судебной практике. Общие положения " Как следует из материалов дела, ЗАО "Институт Волгоградгражданпроект" субподрядчик, истец и ООО "Интраст" генеральный проектировщик, ответчик заключили субподрядный договор на разработку проектно-сметной документации от Могилевича, 2 "а" в Тракторозаводском районе г. Волгограда" в соответствии с техническим заданием приложение N 1.

Договор на разработку проектной документации

Предмет договора 1. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему Договору проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора на выполнение работ, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п. Стоимость работ и порядок расчетов 2. Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 пяти рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков по: а выплате аванса; б оплате принятых результатов работ; сроки выполнения Работ переносятся на время просрочки исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств по Договору, но не далее срока действия договора на выполнение работ в целом.

Договор подряда с физическим лицом на проектные работы

Предмет договора 1. Сроки выполнения работ 2. Начало выполнения работ по настоящему договору - не позднее 3 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком аванса согласно пункту 3. Срок выполнения - не более 60 календарных дней, при отсутствии непредвиденных дополнительных работ.

Особенности правового регулирования договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ Обзор судебной практики от Динамичное развитие рыночных отношений и отставание их правового урегулирования приводит к дисбалансу во всех сферах общественного развития. Особое место здесь занимают гражданские отношения, представляющие собой важнейшее звено экономического развития государства.

Gazpromneft motor oils

.

.

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

.

.

.

.

.

.

.